ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2

Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________________________________________, с одной стороны и ООО «ТелеТрейд», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ильиных Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.    По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт электронных плат станции AXE-10 (в дальнейшем – платы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2.    Ремонт плат осуществляется партиями. Объем каждой партии определяется Заказчиком самостоятельно.

1.3.    Ремонт плат выполняется из материалов, силами и средствами Подрядчика.

2. Обязанности сторон

2.1.    Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществить доставку Подрядчику подлежащих ремонту плат по адресу: 634003 г. Томск, ул. Пушкина 33 – 104, Гододенко Сергею Васильевичу, и нести расходы по доставке.

2.1.2. Обеспечить надлежащую упаковку отправляемых плат. Каждая плата должна иметь индивидуальную упаковку.

2.1.3. Одновременно с отправкой плат направить Подрядчику заявку на ремонт с указанием общего объема подлежащих выполнению работ, заполненную по форме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №1 к настоящему договору. Заявка должна быть подписана руководителем Заказчика и заверена печатью.

2.1.4. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.    Подрядчик обязан:

2.2.1.      Своими силами и средствами в предусмотренные настоящим договором сроки выполнить ремонт плат и за свой счет обеспечивать их отправку Заказчику.

2.2.2.      Отправить Заказчику отремонтированные платы не позднее 2 (Двух) дней с момента окончания выполнения ремонта, предусмотренного в настоящем договоре, при условии поступления оплаты по договору.

2.2.3.      Направлять Заказчику акт выполненных работ не позднее 3-х рабочих дней после истечения срока ремонта плат.

3. Сроки выполнения работ

3.1.    Подрядчик обязуется выполнить ремонт плат не позднее одного месяца, с момента их получения.

3.2.    В случае если выполнение работ в срок невозможно вследствие неправильного заполнения заявки на ремонт, подрядчик в течение одного дня, со дня получения заявки, письменно уведомляет об этом заказчика, после чего выполнение работ может быть отложено по усмотрению Подрядчика до получения от Заказчика надлежащим образом оформленных документов.

4. Гарантийный срок.

4.1.    На отремонтированные платы устанавливается гарантийный срок – 6 месяцев.

4.2.    Гарантия распространяется на платы при отсутствии механических повреждений.

4.3.    Платы, при условии их надлежащей эксплуатации, должны быть пригодны для использования по назначению в течение гарантийного срока.

4.4.    В случае поломки платы в течение гарантийного срока, Заказчик вправе направить указанные платы Подрядчику для проведения безвозмездного гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт производится в течение 1 месяца с момента получения Подрядчиком неисправных плат.

4.5.    Направляемые для гарантийного ремонта платы должны быть упакованы с соблюдением требований, предусмотренных п.2.1.2. настоящего договора.

5. Цена договора и порядок расчетов

5.1.    Цена ремонта одной платы без учета НДС составляет:

LIB5  (ROF 131 875 /60) —  3120 (Три тысячи сто двадцать) рублей

LIB8  (ROF 137 8406/1) —  3640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей

5.1.1. НДС составляет 18%.

5.2.    Оплата по договору осуществляется в рублях, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы, указанной в счете.

5.3.    Возвращенные Заказчику в соответствии с п.8.1. настоящего договора платы (не подлежащие ремонту) не оплачиваются.

6. Срок договора.

6.1.    Настоящий договор действует с момента его подписания.

6.2.    Окончание срока действия договора 31 декабря 2008 года.

6.3.    Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

7. Ответственность сторон:

7.1.    В случае нарушения срока, предусмотренного п.2.2.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости ремонта несвоевременно отправленных плат за каждый день просрочки.

8. Прочие условия

8.1.    В случае, если все или часть поступивших плат по заключению Подрядчика не подлежат ремонту, Подрядчик возвращает такие платы одновременно с отправкой отремонтированных плат, входивших в данную партию. К каждой плате, не подлежащей ремонту, должна быть приложена пояснительная записка.

8.2.    Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются в претензионном порядке путем переговоров сторон. В случае не достижения согласия, спор рассматривается арбитражным судом Кемеровской области.

8.3.    В остальном, непредусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector