Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования ИКМ по проекту EDDC

Открытое Акционерное Общество «Сибирьтелеком» в лице директора структурного подразделения Кемеровский городской центр телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Сапунара Александра Айзиковича, действующего на основании доверенности №20-12-137/07 от 04.05.2007г., именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  ОАО «Союз-Телефонстрой» в лице заместителя генерального директора – директора СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в г. Кемерово Брындина Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 3 от 24.04.2006 г., осуществляющее свою деятельность в соответствии с лицензией № ГС-1-77-01-27-0-7726074069-019530-5, выданной 11.10.2004 г., на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: монтаж оборудования ИКМ по проекту EDDC, именуемую в дальнейшем «Работа».

2. Сроки

2.1. Срок выполнения Работы с  24 декабря 2007 г. по 29 декабря  2007 г. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.3. При необходимости изменения сроков начала или окончания Работы каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за пять дней до его наступления.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 14 107 рублей 22 копейки (четырнадцать тысяч сто семь) рублей 22 копейки, в том числе, НДС 18% — 2 151 рубль 95 копеек (две тысячи сто пятьдесят один) рубль 95 копеек согласно Локальному сметному расчету № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Расчеты за выполненные работы производятся на основании справки формы №КС-2 и акта о приемке выполненных работ формы №КС-3 в течение 10дней с момента их подписания.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

4.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.

4.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение трех дней.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выполнить все подготовительные работы, необходимые для начала Работы.

4.2.2. В течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, либо по истечении срока, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.

4.2.3. Оплатить Работу по цене и в сроки, указанные в статье 5 настоящего Договора.

4.3. 3аказчик имеет право:

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Гарантии и Качество Работы

5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество Работы, позволяющее нормальную эксплуатацию результата Работы в течение  1 года со дня приемки работ по акту при условии правильной эксплуатации Заказчиком.

5.2. При обнаружении недостатков в Работе, выполненной Подрядчиком, Заказчик  вправе потребовать соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненную Работу или возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами или третьими лицами. Если в установленный срок до 10 дней недостатки в выполненной Работе не будут устранены, Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки или иные существенные отступления от проекта или условий настоящего договора.

5.3. Требования, установленные в п. 6.2. настоящего договора, могут быть предъявлены как в ходе выполнения Работы, так и после принятия в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора, а также в течение гарантийного срока.

5.4. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной Работы Заказчик вправе потребовать  назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, Подрядчик по дополнительному письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени из расчета  0,05% от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение качества выполнения Работы Подрядчик по дополнительному письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% от суммы Договора.

6.3. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Заказчик по дополнительному письменному требованию Подрядчика оплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки.

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение Арбитражного суда  Кемеровской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8.2. Договор вступает в силу со дня его подписания.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения.

8.4. Стороны обязуются оповещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях адреса и юридического статуса.

8.5. Поручения, извещения, дополнения или изменения к Договору и другие документы, кроме счета-фактуры, подписанные руководителем и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи признаются сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, с последующим направлением сторонами оригиналов по почте.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

Сторона, которая не в состоянии надлежащим образом выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее семи дней после начала их действия. Стороны подписывают Дополнительное соглашение о дальнейшем исполнении договорных обязательств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на изменение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств, при этом виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным уведомлением. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8.7. Ни одна из сторон не может без письменного согласия другой стороны передавать   исполнение обязательств по настоящему Договору третьей стороне.

В остальных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector